重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 建筑工程类考试> 一级建造师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲方批准的施工网络

某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲方批准的施工网络进度计划如下图所示。施工过程中发生如下事件。室外工程

事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,乙方为此增加费用5万元,基础施工工期延长3d。

事件2:辅楼施工时,甲方提出修改设计,乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程,重新施工。造成乙方多支付人工费1万元,材料和机械费用2万元,辅楼工期因此拖延7d。

事件3:主楼施工中,因施工机械故障造成停工,主楼工期拖延7d,费用增加6万元。

【问题】

1.原施工网络计划中,关键工作是哪些?计划工期是多少?

2.针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。

3.乙方共可得到的索赔工期是多少天?费用为多少元?

答案
查看答案
更多“某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲方批准的施工网络”相关的问题

第1题

(五)背景资料某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公

(五)

背景资料

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示:

施工过程中发生了如下事件:

事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。

事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延1周。

事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4天。

事件四:因乙方购买的室外划等号管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4天,材料损失费1万元。

事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。

问题

1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作),计划工期是多少?

2.针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。

点击查看答案

第2题

一、案例背景材料某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该

一、案例背景材料

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。

施工过程中发生了如下事件:

事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。

事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工期拖延1天。

事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4天。

事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4天,材料损失费1万元。

事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1天,该项技术组织措施费为0.6万元。

其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。

二、问题

1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)?计算工期是多少?

2.针对上述每一事件,分别说明乙方能否向甲方提出工期及费用索赔。

3.该工程可得到的工期补偿为多少天-工期奖(罚)款是多少?

4.合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时,乙方应得到的索赔款为多少?

点击查看答案

第3题

(二)某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则长方形,主楼二十九层,裙楼四层,地下二层,总
建筑面积81650m2。工程开工时,项目技术负责人编制了施工组织设计和相应的专项施工方案。该工程5月完成主体施工,屋面防水施工安排在8月。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有搭设安全防护栏杆,工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。

根据上述材料,回答下列问题。

屋面防水层的聚氨酯防水涂料、自粘SB.S高分子防水卷材施工毒性大,属于危险性较大的分部分项工程()(判断题)

“工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上”的做法是对的。()(判断题)

(二)某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则长方形,主楼二十九层,裙楼四层,地下二层,总建筑面积81650m2。工程开工时,项目技术负责人编制了施工组织设计和相应的专项施工方案。该工程5月完成主体施工,屋面防水施工安排在8月。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有搭设安全防护栏杆,工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。

根据上述材料,回答下列问题。

屋面防水层的聚氨酯防水涂料、自粘SB.S高分子防水卷材施工毒性大,属于危险性较大的分部分项工程()(判断题)

按照《建筑施工组织设计规范》GB/T50502的要求编制的施工组织设计,在此基 础上尚应增加()的内容。(单选题)

A.施工现场平面布置

B.大型混凝土施工

C.绿色施工

D.施工准备与资源配置计划

凡在坠落高度基准面()m及以上有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。(单选题)

A.2

B.3

C.3.6

D.4

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案,专家论证的主要内容不包括()。(单选题)

A.专项方案内容是否完整、可行

B.专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范

C.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

D.施工现场的安全防护设施是否符合企业标准化的要求

安全管理计划应包括的内容有()。(多选题)

A.监理单位应根据季节、气候的变化制定相应的季节性安全性安全施工措施

B.确定项目重要危险源,制定项目职业健康安全管理目标

C.建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责

D.建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度

E.建立现场安全检查制度,并对安全事故的处理做出相应规定

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案

第4题

某工程同时设计建造两栋楼,一栋为高层商住楼(由底部商业营业厅与住宅组成),高度为45m,每层面积1000m2,地下附建人防工程;另一栋为办公楼,其高度为20m,面积为10000m2,地下附建汽车库,则室外消防水量应为()m3。

A.180

B.160

C.150

D.120

点击查看答案

第5题

【背景资料】某装饰公司进行一办公楼的装修改造工程施工。施工合同中已经明确有1000m2的铝合金窗安
装任务;而甲方材料处与某钢窗厂签订供销合同.同时明确由该厂派队伍进行铝合金窗安装施工。该厂在铝合金窗安装过程中,没有落实"按铝合金窗工艺规程安装”的合同要求。其他单位也无人过问窗框与墙体洞口没做缝隙密封这一关键质量问题。而装饰公司在明知该铝合金框没做嵌缝密封的情况下,为了抢工期进行了抹灰、贴面砖施工。留下了质量隐患。该楼在验收前正逢雨期,发现有70%铝合金外窗严重渗水。该质量问题发生后.甲方要求进行事故分析和处理,并追查责任。请根据上述背景资料完成

题以下选项,其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)

该办公楼大面积外窗渗水事故的基本原因是甲方分解工程,管理混乱;铝合金窗的施工单位未按有关的工艺规程要求施工,窗框与墙洞没做嵌缝密封,装饰公司为了抢工期明知窗洞没做嵌缝时就做面层,以致留下了质量隐患;监理工程师有失职行为,未按监理程序和有关规定进行监控。()

A.正确

B.错误

点击查看答案

第6题

某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程承包合
同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。

【问题】

1.本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。

2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?

3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?

4.根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?

点击查看答案

第7题

某商业中心项目,主楼20层为写字楼,裙楼5层为商场、影院、餐饮等综合体,地下三层为停车场,建筑面积2
0000m2。因项目涉及深基坑、高大模板支撑系统、脚手架工程、幕墙等危险性较大的分部分项工程,项目部安全员组织技术、安全、质量等技术人员编制了专项施工方案,并报企业技术负责人审批、总监理工程师签字后组织实施。请根据有关专项施工方案的知识,回答下列问题:

()在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。(单项选择题)

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

某商业中心项目,主楼20层为写字楼,裙楼5层为商场、影院、餐饮等综合体,地下三层为停车场,建筑面积20000m2。因项目涉及深基坑、高大模板支撑系统、脚手架工程、幕墙等危险性较大的分部分项工程,项目部安全员组织技术、安全、质量等技术人员编制了专项施工方案,并报企业技术负责人审批、总监理工程师签字后组织实施。请根据有关专项施工方案的知识,回答下列问题:

()在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。(单项选择题)

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

专项方案实施前,()应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。(单项选择题)A.项目经理

B.编制人员或项目技术负责人

C.安全员

D.企业技术负责人

该项目部由安全员组织编制专项施工方案的做法是正确的。()(判断题)

专项施工方案不可由专业承包单位组织编制的工程是()。(单项选择题)A.高大模板工程

B.起重机械安装拆卸工程

C.深基坑工程

D.附着式升降脚手架

因为施工组织设计中已有安全技术措施,所以不需要再编制专项施工方案。()(判断题)

专项施工方案须经专家论证审查的分部分项工程有()。(多项选择题)A.开挖深度超过3m(含3m)的基坑的土方开挖

B.开挖深度超过5m(含5m)的基坑的土方开挖

C.搭设高度8m及以上的模板工程

D.起重量300kN及以上的起重设备安装工程

E.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案

第8题

某建筑施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订的合同中写明:施工中使用的钢筋必须是甲方指定的企

某建筑施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订的合同中写明:施工中使用的钢筋必须是甲方指定的企业生产的。审核员要求查看钢筋的检验记录,施工项目部的质检员说:“这些钢筋是从甲方指定的企业生产的,质量当然由甲方负责,我们用不着检验。”

点击查看答案

第9题

厦门大学主楼群贤楼的“群贤”二字是由()题写的。

A.邓萃英

B.林文庆

C.王亚南

D.萨本栋

点击查看答案

第10题

某建筑工程有限责任公司承接某办公楼楼,在竣工验收备案工作中,制定了备案工作要求。根据背景资
料,回答下列1~4问题。

1、施工单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《工程竣工验收备案表》及规定的材料,向备案机关备案。

A、对

B、错

2、该项目竣工验收备案必须具备的条件包括()相关内容。

A、工程竣工验收已合格,并完成工程竣工验收报告

B、工程质量监督机构已出具工程质量监督报告

C、已办理工程监理合同登记核销及施工合同备案核销手续

D、各项专项资金已结算E、建设单位向备案机关领取《竣工验收备案表》

3、建设工程竣工验收备案工作应在()备案。

A、建设单位

B、监理单位

C、建设工程质量监督部门

D、建设行政主管部门

4、建设工程竣工验收工作应由()组织。

A、建设单位

B、勘察单位

C、设计单位

D、施工单位

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝